Образец отзыва на исковое заявление

Процессуальный документ, в котором ответчик излагает возражения против иска и подкрепляет их нормами права и доказательствами, — отзыв на исковое заявление в арбитражном суде. Его содержание и порядок подачи определены статьёй 131 АПК РФ. Копию отзыва отправляют истцу и остальным участникам дела, после чего подают его в суд до срока, назначенного в определении о принятии иска. Суд вправе рассмотреть дело по доказательствам истца, если ответчик промолчит, и факты, которые прямо не оспорены, будут считаться признанными.

Чаще всего в строительных спорах отзыв пишет заказчик на иск подрядчика о взыскании долга за работы либо подрядчик на иск заказчика о возврате аванса и взыскании неустойки. Ниже разобраны обязательные элементы отзыва, процессуальные и материальные возражения, доказательства и ходатайства, которые подают вместе с ним. Ниже дан образец отзыва заказчика на иск о взыскании долга по договору строительного подряда.

Срок подачи отзыва и что бывает при молчании ответчика

Срок на подачу отзыва суд назначает в определении о принятии искового заявления либо в определении о подготовке дела. При упрощённом производстве срок не меньше 15 рабочих дней со дня вынесения определения (статья 228 АПК РФ). В общем порядке судья назначает дату с учётом предварительного заседания. Отзыв должен оказаться у истца и в суде заранее, чтобы оппонент успел ознакомиться с ним до заседания.

К чему приводит неподача отзыва

По части 4 статьи 131 АПК РФ суд вправе рассмотреть дело по имеющимся доказательствам, если отзыв вовремя не представлен. Часть 3.1 статьи 70 АПК РФ предусматривает и второе последствие: если ответчик прямо не оспорил обстоятельства, на которые указывает истец, и несогласие не следует из иных доказательств, они считаются признанными. Для заказчика в подрядном споре это означает, что объём и стоимость работ по актам примут без проверки.

Поздний отзыв тоже несёт риски. За срыв заседания суд вправе отнести на ответчика судебные расходы (статья 111 АПК РФ) и не откладывать разбирательство. Доказательства, раскрытые с опозданием без уважительных причин, иногда не принимаются, а в апелляции их представить уже сложно.

Что должен содержать отзыв по статье 131 АПК РФ

Формальная часть отзыва проще, чем у иска, но пропуски в ней создают неудобства: отзыв без доказательства направления истцу суд может не принять к рассмотрению в заседании.

Шапка документа

• название суда и номер дела;
• истец: наименование и адрес;
• ответчик: наименование, адрес, ИНН, ОГРН, телефон, электронная почта;
• представитель ответчика и реквизиты доверенности;
• заголовок: «Отзыв ответчика на исковое заявление о взыскании ___».

Основная часть

В ней излагают позицию по каждому доводу истца, а не общее несогласие. Удобно идти по структуре иска: сначала факты, которые ответчик признаёт (например, сам факт заключения договора), затем факты, которые он оспаривает, и доказательства опровержения. После этого идут правовые доводы: положения ГК РФ о подряде, условия договора и практика высших судов.

Просительная часть и приложения

В конце формулируют просьбу: полностью или частично отказать в иске либо оставить его без рассмотрения. Если ответчик просит снизить неустойку, это указывают отдельным пунктом. Перечень приложений включает доказательство направления отзыва истцу, доверенность представителя и документы, подтверждающие возражения.

Объём и стиль

Судья читает десятки отзывов в неделю, поэтому длинный текст с пересказом всей истории отношений работает хуже короткого и структурированного. Удачный отзыв по строительному спору занимает несколько страниц: нумерованные доводы, в каждом факт, документ и вывод. Ссылки на приложения дают с номером листа или названием файла. Эмоциональные оценки поведения истца пользы не приносят, а цитаты из закона стоит заменить точной ссылкой на статью.

Процессуальные возражения: с них начинают отзыв

Прежде чем спорить по существу, проверяют, вправе ли суд вообще рассматривать дело в таком виде. Успешное процессуальное возражение заканчивает процесс без оценки фактов.

Несоблюдение претензионного порядка

Когда истец не направил претензию или её требования отличаются от иска, ответчик просит оставить иск без рассмотрения на основании пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ. Возражение работает, когда ответчик готов урегулировать спор: формальная ссылка без намерения договориться суды не поддерживают, о чём сказано в постановлении № 18 Пленума Верховного Суда от 22.06.2021.

Неподсудность и арбитражная оговорка

Когда по договору споры отнесены к другому арбитражному суду, ответчик заявляет ходатайство о передаче дела по подсудности (статья 39 АПК РФ). Когда в договоре есть третейская оговорка, заявление об оставлении иска без рассмотрения нужно подать не позже первого заявления по существу спора.

Ненадлежащий ответчик

В цепочке «заказчик, генподрядчик, субподрядчик» иск нередко предъявляют не тому лицу. У субподрядчика, как правило, нет права требовать оплату от генерального заказчика, с которым он не заключал договор: статья 706 ГК РФ распределяет ответственность по цепочке договоров. Если иск подан к компании, которая не является стороной договора, ответчик указывает на это в отзыве и просит отказать в иске к себе.

Пропуск исковой давности

Суд применяет давность лишь по заявлению стороны, сделанному до принятия решения первой инстанцией (статья 199 ГК РФ). К требованиям об оплате работ применяется общий трёхлетний срок по статье 196 ГК РФ, который исчисляется с даты наступления срока оплаты. Для требований заказчика о качестве работ предусмотрен специальный годичный срок статьи 725 ГК РФ, тогда как для зданий и сооружений применяется общий срок.

Возражения по существу в споре о строительном подряде

Позиция ответчика строится на документах и нормах главы 37 ГК РФ. Ниже типовые требования истца и возражения, которые к ним обычно заявляют.

Возражения заказчика

Заказчик, которому предъявили иск о взыскании долга, обычно доказывает одно из трёх обстоятельств: работы выполнены не в заявленном объёме, сделаны некачественно или срок оплаты ещё не наступил. Важна последовательность: когда заказчик подписал акты без замечаний, а затем говорит об очевидных дефектах, его позиция слаба. Скрытые недостатки, выявленные позже, заявить можно, но нужна фиксация и, как правило, экспертиза. Встречные денежные требования заказчика (неустойка за просрочку, стоимость устранения дефектов) можно зачесть в рамках одного договора через встречный иск либо заявление о сальдировании.

Возражения подрядчика

Если заказчик требует вернуть аванс, подрядчик доказывает, какой объём работ фактически выполнен на день отказа от договора. Акты, направленные заказчику после получения уведомления об отказе, тоже учитываются, если работы реально выполнены до прекращения договора. Против неустойки за сроки подрядчик приводит доводы о встречном неисполнении заказчиком: не передана площадка, проектная документация поступила с задержкой, изменения не согласованы. Имеет значение, останавливал ли подрядчик работы и сообщал ли об этом заказчику в порядке статей 716 и 719 ГК РФ.

Пример отзыва заказчика на иск подрядчика о взыскании задолженности

Ситуация: подрядчик требует стоимость работ по односторонним актам, а заказчик утверждает, что часть работ не сделана, часть сделана с недостатками, и вовремя прислал мотивированный отказ.

> В Арбитражный суд ___ > Дело № ___ > > Истец: ООО «___», адрес: ___ > > Ответчик: ООО «___», ИНН ___, ОГРН ___, место нахождения: ___, тел. ___, e-mail: ___ > > ОТЗЫВ на иск о взыскании долга по договору строительного подряда > > Истец просит взыскать ___ руб. задолженности и ___ руб. неустойки по договору № ___ от ___, ссылаясь на акты КС-2 № ___ от ___, подписанные в одностороннем порядке. > > Ответчик требования не признаёт по следующим основаниям. > > 1. Акты получены ответчиком ___. Пунктом ___ договора установлен срок приёмки ___ рабочих дней. В пределах этого срока, ___, ответчик направил истцу мотивированный отказ от подписания актов с перечнем невыполненных и некачественно выполненных работ (письмо № ___). В соответствии со статьёй 753 ГК РФ односторонний акт не создаёт обязанности платить, если мотивы отказа обоснованы. > > 2. Работы по позициям ___ сметы не выполнены, что подтверждается актом контрольного обмера от ___, составленным с участием представителя истца / без его участия при надлежащем извещении (уведомление от ___ прилагается). > > 3. Выполнение работ по позициям ___ отклонялось от проектной документации. Недостатки зафиксированы в акте осмотра от ___ и заключении специалиста от ___. Стоимость устранения составляет ___ руб. > > 4. Срок оплаты по пункту ___ договора исчисляется с даты подписания актов обеими сторонами и передачи исполнительной документации. Документация до настоящего времени не передана, поэтому обязанность оплаты не наступила, а неустойка начислена необоснованно. > > 5. Если суд придёт к выводу о наличии оснований для взыскания неустойки, ответчик просит снизить её размер на основании статьи 333 ГК РФ ввиду явной несоразмерности последствиям нарушения: ___ (доводы). > > Ответчик заявляет ходатайство о судебной строительно-технической экспертизе (ходатайство прилагается). > > На основании изложенного, руководствуясь статьёй 131 АПК РФ, > > ПРОШУ: в удовлетворении исковых требований отказать. > > Приложения: доказательство направления отзыва истцу; доверенность; письмо № ___; акт контрольного обмера; акт осмотра; заключение специалиста; переписка сторон. > > Представитель по доверенности ___ / ___ /

Какие доказательства и ходатайства прилагают к отзыву

Отзыв без доказательств остаётся мнением ответчика. Каждая сторона по статье 65 АПК РФ должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается. Поэтому к каждому возражению прикладывают документ.

Какие документы нужны ответчику

• переписка о приёмке: сопроводительные письма к актам, мотивированные отказы, ответы;
• акты осмотра и контрольных обмеров, фотографии и видеозаписи с датой и привязкой к объекту;
• исполнительная документация и общий журнал работ, если они находятся у ответчика;
• заключение специалиста по качеству или объёму работ;
• документы о встречном исполнении: акт о передаче площадки, письма о передаче проекта;
• платёжные поручения, если часть суммы уже оплачена.

Как оформить доказательства

Копии документов заверяют подписью уполномоченного лица. Фотографии сопровождают описанием: дата съёмки, место, что именно зафиксировано, кто снимал. Переписку по электронной почте распечатывают с видимыми адресами отправителя и получателя, а если договор называет конкретные адреса для обмена документами, подчёркивают, что письма шли именно с них. Объёмные материалы, например видеозаписи осмотра, передают на носителе с описью файлов.

Ходатайства

Когда спор идёт об объёме или качестве работ, ответчик по статье 82 АПК РФ заявляет ходатайство о строительно-технической экспертизе и перечисляет деньги на депозит суда. Когда необходимые документы (исполнительная документация, журналы, документы технадзора) находятся у истца или третьих лиц, по статье 66 АПК РФ заявляют ходатайство об истребовании доказательств. Если есть сомнения в подлинности акта или подписи, подают заявление о фальсификации по статье 161 АПК РФ.

Встречный иск

Самостоятельные требования ответчика к истцу из того же договора (неустойка за просрочку, стоимость устранения дефектов, возврат переплаты) предъявляют встречным иском по статье 132 АПК РФ. Встречный иск предъявляют до принятия решения судом первой инстанции, оформляют по правилам для искового заявления и оплачивают пошлиной. Встречный иск выгоднее простых возражений: суд должен рассмотреть его по существу.

Подача отзыва и работа с позицией после первого заседания

Сначала экземпляр отзыва с приложениями направляют истцу и третьим лицам, затем подают в суд вместе с доказательством направления. Электронная подача через систему «Мой арбитр» позволяет сделать это в день подготовки документа. Подписать отзыв должен руководитель либо представитель, в доверенности которого прямо оговорено право вести дела в арбитражном суде.

Дополнения и письменные пояснения

Позиция ответчика уточняется по ходу дела. После ознакомления с возражениями истца, получения экспертного заключения или новых документов подают дополнения к отзыву или письменные пояснения по статье 81 АПК РФ. Каждый новый документ также направляют оппоненту заранее.

Если истец увеличил сумму или изменил расчёт неустойки, ответчик вправе просить время на подготовку возражений. Новый расчёт проверяют построчно: периоды, базу начисления, учёт частичных оплат, ограничение неустойки договором. Контррасчёт оформляют отдельным документом, чтобы суд мог сравнить его с расчётом истца.

Отзыв в упрощённом производстве

В упрощённом порядке устных заседаний нет, и отзыв становится единственным способом донести позицию до судьи. Все доказательства раскрывают сразу, в срок из определения. Дополнительные документы и пояснения допускаются только во втором сроке, который суд назначает отдельно. Когда для спора нужны экспертиза или допрос свидетелей, в отзыве заявляют ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам искового производства и поясняют, почему без исследования доказательств в заседании не обойтись.

Мировое соглашение

Отзыв полезен и для переговоров: он показывает истцу слабые места иска. Если позиции сторон частично совпадают, можно предложить мировое соглашение: признать долг за бесспорную часть работ, договориться о сроках оплаты и отказе от неустойки. Определением суд утверждает мировое соглашение, и часть госпошлины возвращается истцу.

Если пришло определение о принятии иска и нужно подготовить отзыв, встречный иск или ходатайство об экспертизе, адвокат изучит иск, договор, акты и переписку и оценит, какие возражения подтверждаются документами. Ошибка в отзыве может стоить признания фактов, которые потом уже не опровергнуть.

Основной канал связи с адвокатом — электронная почта advokat.strojka@gmail.com.